各潜在投标人：
现对石三门大道响水村口-三古线路面建设工程、月福大道（裕农公司-响水村部）路面改造工程--月福大道一期（裕农公司-三潭线）项目工程招标文件内容作如下补充：
1、原招标文件中第四章 合同条款及格式中项目专用合同条款数据表：
|
序号 |
条目号 |
信息或数据 |
|
1 |
1.1.2.2 |
发 包 人：株洲市天元区交通运输局 地 址：株洲市天元区黄河北路71号 邮政编码：412000 |
|
2 |
1.1.2.6 |
监 理 人：株洲建设监理咨询有限责任公司 地 址：株洲市天元区高科汽配园D区11栋5楼 邮政编码：412007 |
|
3 |
1.1.4.5 |
缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年① |
|
4 |
1.6.3 |
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
|
5 |
3.1.1 |
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的/%或累计变更超过了签约合同价的 /% |
|
6 |
5.2.1 |
发包人是否提供材料或工程设备：否 |
|
7 |
6.2 |
发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
|
8 |
8.1.1 |
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签署合同协议书后7日内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 签署合同协议书后21日内 |
|
9 |
11.5（3） |
逾期交工违约金：/元/天 |
|
10 |
11.5（3） |
逾期交工违约金限额：/%签约合同价② |
|
11 |
11.6 |
提前交工的奖金： /元/天 |
|
12 |
11.6 |
提前交工的奖金限额：/%签约合同价 |
|
13 |
15.5.2 |
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的 /%给予奖励 |
|
14 |
16.1 |
□因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则 处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 |
现补充为：
|
序号 |
条目号 |
信息或数据 |
|
1 |
1.1.2.2 |
发 包 人：株洲市天元区交通运输局 地 址：株洲市天元区黄河北路71号 邮政编码：412000 |
|
2 |
1.1.2.6 |
监 理 人：株洲建设监理咨询有限责任公司 地 址：株洲市天元区高科汽配园D区11栋5楼 邮政编码：412007 |
|
3 |
1.1.4.5 |
缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年① |
|
4 |
1.6.3 |
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
|
5 |
3.1.1 |
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的/%或累计变更超过了签约合同价的 /% |
|
6 |
5.2.1 |
发包人是否提供材料或工程设备：否 |
|
7 |
6.2 |
发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
|
8 |
8.1.1 |
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签署合同协议书后7日内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 签署合同协议书后21日内 |
|
9 |
11.5（3） |
逾期交工违约金：/元/天 |
|
10 |
11.5（3） |
逾期交工违约金限额：/%签约合同价② |
|
11 |
11.6 |
提前交工的奖金： /元/天 |
|
12 |
11.6 |
提前交工的奖金限额：/%签约合同价 |
|
13 |
15.5.2 |
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的 /%给予奖励 |
|
14 |
16.1 |
□因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则 处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 |
|
序号 |
条目号 |
信息或数据 |
|
|
|
？合同期内不调价① |
|
15 |
17.2.1（1） |
开工预付款金额： 10 %签约合同价② |
|
16 |
17.2.1（2） |
材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / % ③ |
|
17 |
17.3.2 |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： / 份 |
|
18 |
17.3.3（1） |
进度付款证书最低限额： / %签约合同价或 / 万/元④ |
|
19 |
17.3.3（2） |
逾期付款违约金的利率： / ‰/天⑤ |
|
20 |
17.3.5 |
农民工工资支付按《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付管理办法》执行。 |
|
21 |
17.4.1 |
质量保证金金额： 3 %合同价格⑥，若交工验收时承包人具备被湖南省交通运输厅评定为 AA 级信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。⑦ 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式：
？否 |
|
22 |
17.5.1（1） |
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
|
23 |
17.6.1（1） |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
|
24 |
18.2（2） |
竣工资料的份数： 6 份,另加一份电子版（扫描件）。 |
|
25 |
18.5.1 |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / |
|
26 |
18.6.1 |
本工程及工程设备是否进行试运行： 否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
|
27 |
19.7（1） |
保修期：自实际交工日期起计算 1 年⑧ |
|
28 |
20.1 |
建筑工程一切险的保险费率： / ‰ |
|
29 |
20.4.2 |
第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 1 ‰ |
|
30 |
20.5 |
安全生产责任险投保按《湖南省交通运输厅交通运输行业安全生产责任保险实施意见》执行。 |
|
31 |
24.1 |
争议的最终解决方式： 仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称：株洲市天元区人民法院 |
注：本招标文件其他内容不变。本补充通知未实质性影响投标文件编制，各投标人如有异议，请于本补充通知发出后24小时内向招标人或招标代理机构处提出，预期没有提出异议的投标人将视同认可并接受本补充通知内容。
招标单位：株洲市天元区交通运输局
招标代理机构：湖南为元建设工程咨询有限公司
监督单位：株洲市天元区交通运输局
[H430200001872001001]石三门大道响水村口-三古线路面建设工程、月福大道（裕农公司-响水村部）路面改造工.HNCF