G60醴陵至娄底高速公路扩容工程渌口区连接线项目（一期）设计施工总承包招标文件补遗书（第1号）
一、 本项目原第四章合同条款及格式中的项目专用合同条款数据表删除，以本次发布的附件1内容为准。
二、本项目因原上传的部分图纸不够清晰予以删除，以随本补遗书上传的附件2内容为准。
三、本项目地勘资料随本补遗书一并上传，各投标人自行下载。
四、本项目招标公告中第3.2条的“联合体所有成员数量不得超过2家”修改为：“联合体所有成员数量不得超过3家”。
五、本项目招标文件第三章评标办法中第一个信封评分分值构成现调整为：
承包人建议书和承包人实施计划：35.0 分
主要人员：30.0 分
技术能力：10 分
履约信誉：15 分
业绩：10分
具体评分表格详见本补遗书附件3
六、问：若投标人以联合体形式投标的，联合体中成员同时具备公路工程施工总承包二级及以上资质,请问是否只需任意一方满足招标文件附录 3 施工总承包业绩要求条件即可？
答：是。
七、问：若投标人以联合体形式投标的，联合体中成员同时具备本项目招标公告要求的勘察设计资质，请问是否只需任意一方满足招标文件附录 3 勘察设计业绩要求即可？
答：是。
八、问：安全生产费计算基数是最高投标现价总价，还是施工费用的最高投标限价，请明确？
答：安全生产费以清单第100章（不含保险费、工程管理费、临时占地费）至第900章清单合计金额为计算基数。
九、问：项目经理和施工负责人的业绩要求，是指业绩包含路基、路面（沥青混凝土）、桥梁、交安设施中任意一种即可，还是指业绩中同时包含路基、路面（沥青混凝土）、桥梁、交安设施？
答：至少包含路基、路面（沥青混凝土）、桥梁、交安设施的任意两项。
十、问：本项目未要求银行信贷证明，是否投标文件格式中的“银行信贷证明”无需提供？
答：无需提供。
十一、问：由投标人非独立法人的分公司缴纳社保，是否予以认可？
答：不予认可。
十二、问：根据招标文件第三章评标办法中第2.2.4（4）技术能力评分中，1、国家级或省级科学技术奖项的，每项加1.5分，最多加6分。P58页小字注解12项明确：其中地方（指省级）标准加分权权重为国家级标准的50%。请问是否能理解为：国家级科学技术奖4项即可拿到满分6分，省级科学技术奖则需8项即可拿到满分6分？
答：是。
十三、根据招标文件第三章评标办法中第2.2.4（4）技术能力评分中，1、国家级或省级科学技术奖项，2、国家级工法。请问国家级或省级科学技术奖项以哪个部门颁发的为准？国家级工法以哪个部门颁发的为准？
答：国家级工法以中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的表彰文件或奖状为准，国家级科学技术进步奖以国务院颁发的表彰文件或奖状为准，省级科学进步奖以省级人民政府颁发的表彰文件或奖状为准。
十四、根据招标文件第二章投标人须知前附表附录3资格审查条件（业绩最低要求）中施工总承包业绩要求，招标文件评标办法中业绩评分中第2项：施工企业满足资格审查条件（业绩最低要求）得 3 分，每增加1项满足资格审查条件（业绩最低要求）的业绩加 2分，最多加2分。请问评标办法中施工业绩加分是按满足资格条件（业绩最低要求）4个条件在不同合同中满足还是加分业绩必须在1个合同段中满足资格条件（业绩最低要求）的4个条件？
答：在不同合同中满足。
十五、P4项目概况与招标范围 P135 承包人设计进度计划 P235 进度安排不一致：①P4 本项目计划总工期33个月，其中本次招标工程计划工期为：施工图勘察设计周期1个月、施工工期32个月。 P135 勘察设计周期：承包人应在签订合同协议书后的90天内，完成主体工程施工图勘察设计。 P235 进度安排（见附件） P4、P135、P235三处中关于工期、施工图勘察设计周期不一致，以何为准？
答：以招标公告中相关要求为准。
十六、本项目招标公告中第3.2条的“勘家”字段修改为：“勘察”。
十七、本项目招标文件中第二章投标人须知附件3《施工总承包业绩要求》的“4.9 公路沥青混凝土路面”字段现修改为：“ 4.9 公里沥青混凝土路面”。
十八、本项目投标截止及开标时间时间均延期至2022年1月21日上午9时00分。
若本补遗书与原招标文件内容有不一致之处，应以本补遗书为准。
附件1：项目专用合同条款数据表
附件2：渌口连接线初步设计图纸
附件3：评分表
附件4：地勘资料
招标人：株洲市渌口区交通事务中心
招标代理：湖南万达项目管理有限公司
监管单位：株洲市渌口区交通运输局
二〇二一年十二月三十日
附件1
项目专用合同条款数据表
|
序号 |
条目号 |
信息或数据 |
|
1 |
1.1.2.2 |
发包人：株洲市渌口区交通事务中心 |
|
2 |
1.1.2.6 |
监理人： 地 址： 邮政编码： |
|
3 |
1.1.2.12 |
初设单位：湖南省交通规划勘察设计院有限公司 地 址： 邮政编码： |
|
4 |
1.1.4.5 |
缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年 |
|
5 |
1.1.5.8 |
发包人设定的总承包风险费率：0%。 |
|
6 |
1.6.3 |
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
|
7 |
3.1.1 |
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：详见发包人的监理实施办法 |
|
8 |
5.2.1 |
发包人是否提供材料或工程设备： 否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
|
9 |
6.2 |
发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
|
10 |
9.1.1 |
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人与承包人签订合同书后3天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 另行协商 |
|
11 |
11.5（3） |
逾期交工违约金： 10000 元/天 |
|
12 |
11.5（3） |
逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价② |
|
13 |
11.6 |
提前交工的奖金：另行协商 |
|
14 |
11.6 |
提前交工的奖金限额：另行协商 |
|
15 |
15.5.2 |
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 |
|
16 |
16.1 |
R因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1 项和第16.1.2 项约定的原则处理若按第16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年按价格调整公式进行一次调整 ￡合同期内不调价① |
|
17 |
17.2.1（1） |
开工预付款金额：另行协商 |
|
18 |
17.2.1（2） |
材料、设备预付款比例： 另行协商 |
|
19 |
17.3.2 |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 |
|
20 |
17.3.4（1） |
进度付款证书最低限额：双方另行协商。 |
|
21 |
17.3.4（2） |
逾期付款违约金的利率：相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。 |
|
22 |
17.4.1 |
质量保证金金额：3%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式： R否 |
|
23 |
17.5.1（1） |
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份。 |
|
24 |
17.6.1（1） |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份。 |
|
25 |
18.2（2） |
竣工资料的份数：4份。 |
|
26 |
18.6.1 |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程 设备规定如下：/ |
|
27 |
18.6.3 |
本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/ |
|
28 |
19.7（1） |
保修期：自实际交工日期起计算5年。 |
|
29 |
20.1 |
建筑工程一切险的保险费率： 由施工单位缴纳，含在合同价中。 |
|
30 |
20.4.2 |
第三者责任险的最低投保金额：另行协商，事故次数不限（不计免赔额）保险费率： 另行协商。 |
|
31 |
24.1 |
争议的最终解决方式：诉讼。 如采用仲裁，仲裁委员会名称： / 。 如采用诉讼，管辖法院为：工程所在地有管辖权的人民法院。 |
附件3
<span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold;" roman";="" new="" yes";="" 1.0000pt;="" normal;="" "times="" roman";"="">评 分 表
|
2.2.4(1)
|
承包人建议书和承包人 |
35.0 分 |
施工图设计方案 |
15分 |
满足工程基本要求，得 12 分；切实可行且合理科学、对初步 设计文件优化建议合理科学的，酌情加分， 本项最高得 15 分。 |
|
施工组织设计 |
10分 |
满足工程基本要求，得 8 分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得 10分。 |
|||
|
总体实施方案 |
3分 |
满足工程基本要求，得 2 分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得 3分。 |
|||
|
项目实施要点 |
3.5分 |
满足工程基本要求，得 2 分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得 3.5分。 |
|||
|
项目管理要点 |
3.5分 |
满足工程基本要求，得2分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得3.5分。 |
|||
|
2.2.4(2) |
主要人员 |
30.0 分 |
项目经理任职资格与业绩 |
10分 |
满足工程基本要求，得 10 分。 |
|
设计负责人资格与业绩 |
10分 |
满足工程基本要求，得 10 分。 |
|||
|
施工负责人资格与业绩 |
10分 |
满足工程基本要求，得 10 分。 |
[H430200001916001001]G60醴陵至娄底高速公路扩容工程渌口区连接线项目（一期）设计施工总承包.HNCF